根据 相关文件批准，广州新仕诚企业发展股份有限公司现对广州T.I.T文创园自编52#联合办公室内装修工程设计施工总承包公开招标，选定承包人。

一、工程名称：广州T.I.T文创园自编52#联合办公室内装修工程设计施工总承包

二、招标单位：广州新仕诚企业发展股份有限公司

联系人：刘工      联系电话：020-84221810

招标代理机构：天博（中国）体育·官方网站

联系人：黄工      联系电话：020-88524342

三、建设地点：广州市海珠区工业大道北132号

四、项目概况：本项属于园区为专项客户定制的交钥匙“众创空间”项目，具体实施内容包括项目的装修改造设计及施工。园区内52#楼为毛坯状况，现有原建筑面积1178.9平米，计划对整栋楼内外做改造设计和施工，改造后建筑面积达到1500平方米。需同时对大楼外墙门窗、屋顶保持原结构不变（对漏水的位置进行修缮）、以及配套室外区域进行局部优化改造。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：

1、本项目划分为1个标段。

2、 招标内容、规模：广州T.I.T文创园园区内52#楼内外改造设计及施工，建筑面积1500平方米。

3、招标控制价：人民币3896877.14元，其中施工部分3649728.75元，设计部分247148.39元。

六、资金来源：企业自筹。

七、投标报名登记及递交投标文件时间及开标时间：

1、投标报名时间：2021年 4 月 15 日 09 时 30 分，截止时间：2021年 4 月 21 日 17 时 30 分。

2、开标时间：2021年 5 月 6 日 14 时 30 分。

八、招标文件获取：

1、在规定的时间内，在广州市天河区林乐路中旅商务大厦西塔21A持以下文件现场购买招标文件：

1）企业营业执照复印件（副本加盖单位公章）；

2）投标人法定代表人、拟投入项目设计负责人，项目负责人、拟投入专职安全人员、经办人的身份证复印件（加盖单位公章）；

3）单位介绍信或法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

2、招标文件每套售价500元，售后不退，由代理机构开具收据。

3、投标担保3万元，投标担保须在投标登记成功办理后至开标前完成缴纳。

九、投标人合格条件：

1、投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

2、投标人具有独立法人资格，按国家法律经营；

3、投标人持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4、投标人须同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质：

①建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；

②工程设计综合资质或建筑行业乙级或以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级或以上资质。

注：本项目接受联合体投标，牵头单位必须为设计单位，设计负责人由设计单位拟派，项目负责人及专职安全员由施工单位拟派。联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

5、投标人拟担任本工程的主要人员：

5.1项目负责人必须具有建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，且诚信档案不得为锁定状态。
5.2设计负责人必须具备二级及以上注册建筑师资格。设计负责人与项目负责人不能为同一人。

项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

6、项目负责人（施工负责人）持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

7、投标人拟派的专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页，项目负责人和安全员不为同一人。

8、投标人已按照附件1的内容签署盖章的投标申请人声明。

9、资格审查前，投标人在广州住房和城乡建设委员会建立了企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人人须是企业诚信档案中的在册人员。

注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：

1、本工程采用资格后审方式。

2、满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。

十一、资格审查结果、中标候选人公示及中标结果将在中国招标投标公共服务平台上公示，公开接受投标人的监督。

十二、工期

工程合同工期总日历天数：约50天，其中：设计工期：承包人在合同签订后2天内完成方案修改，在方案专家评审后1天内完成初步设计（含工程概算），初步设计评审批准后6天内完成施工图设计及工程计算书，施工图设计文件经审查发现问题后3个工作日内完成补充、修改并送施工图审查单位。施工工期：发出开工令之日起开始施工，至2021年6月30日竣工完成。（具体开工日期以取得施工许可证或发包人发出的进场通知书之日起计算为准）

十三、其他事项

1、参加投标之前，投标人应查询企业诚信档案信息、拟报项目负责人的使用状态，且提供有效网页信息截图。

十四、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州新仕诚企业发展股份有限公司

异议受理邮箱：  cntit@cntit.com.cn     

地        址：广州市海珠区新港中路397号

十五、本公告在广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、天博（中国）体育·官方网站网站发布。

 

附件1：          

投标申请人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州T.I.T文创园自编52#联合办公室内装修工程设计施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。

四、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设局的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

 

              声明企业：(企业公章)            法定代表人（签字或盖章）：

2021 年   月   日

天博（中国）体育·官方网站

2021年4月15日